有关公司承包合同五篇
随着广大人民群众法律意识的普遍提高，合同的法律效力与日俱增，它可以保护民事法律关系。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是小编为大家收集的公司承包合同5篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
公司承包合同 篇1发包方(以下简称甲方)：
委托代理人：
统一社会信用代码：
住所地址：
联系电话：
承包方(以下简称乙方)：
统一社会信用代码：
法定代表人：
委托代理人：
注册地址：
联系电话：
依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：
一、工程概况及承包方式
1、工程名称：_____________________________________________________。
2、工程地点：工程地点：___市____区(县)____路____号。
3、工程承包方式：_____________________(包工包料//清包工/部分承包)
4、工程概况：建筑面积_____________平方米。
二、工程装修内容
施工内容：综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程___________________? ……此处隐藏8606个字……
第十四条：争议的解决
如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，由甲方所在地人民法院诉讼解决。
第十五条：违约责任
1、乙方须严格按甲方与建设方签订合同规定的工期交工验收，逾期交工的，由乙方按工程总造价的日万分之四承担逾期交工的违约金。
2、乙方不听从甲方人员指挥或违规施工造成质量问题，除依法承担返工、重作、赔偿损失的责任，还应承担总工程款的5%的违约金。
3、甲方违反合同约定，未履行约定义务的，承担乙方因此而停工、窝工、倒运、机械设备调运、材料和构件积压等损失和实际费用。
4、乙方必须严格履行甲方同建设单位签订的建设工程施工合同和本协议，如乙方不履行、不完全履行或无能力履行合同时，甲方有权单方终止合同，因此造成的一切损失由乙方承担。
第十六条：合同生效和终止
本合同自双方签字盖章之日起生效，最终决算后双方无争议即终止。
第十七条：不可抗力
非双方故意或过失，而因双方不能预见的客观原因而致工作停建、缓建的，除工期予以顺延外，其它损失双方及建设单位均不承担，不可抗力的事由须由建设单位及甲乙双方共同认可，并以书面形式予以确认。
第十八条：本合同未尽事宜，另行商榷，达成协议的，与本合同具有同等法律效力。
本合同一式五份，双方各执一份，其它留存。
与本项目有关的，以及其它的材料，如和本协议抵触的，以本协议为准，授权委托书和保证书作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。
甲方：
法定代表人：
或委托人(签字或盖章)
年 月 日
(项目承包人) 年 月 日 乙方：
