分包施工合同
随着法律观念的深入人心，合同对我们的帮助越来越大，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小编为大家收集的分包施工合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。
分包施工合同1总承包人：(以下简称甲方)______
分包人： (以下简称乙方)______
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规规定，结合本工程具体情况， 为确保工程质量，保证安全文明施工，按期完成分包施工任务，本着平等自愿的原则，经双方协商，签定本分包合同。
一、 工程概况
建设单位：______
工程名称：______
工程地点：______
工程规模：框剪结构，占地面积16792㎡，包括门急诊大楼、住院大楼及相关配套设施，总建筑面积67780㎡。
工程内容：施工图纸、招标文件、招标答疑(包含甲供材料及暂定价)、工程量清单、投标文件、湖南省第五工程有限公司与安化县人民医院签订的湖南省建设工程施工合同;
承包形式： 包工、包料、包机械设备、包工期、包质量。部分主要材料和设备采取"甲供"的形式;其他材料和设备一般由总承包人推荐品牌，分包人采购。
二、合同工期
开工日期：
一期计划开工日期： ______年 ______月 ______日(以开工令为准)，计划 ……此处隐藏45670个字……和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第种方式解决争议：
（1）向北京仲裁委员会申请仲裁；
（2）向仲裁委员会申请仲裁；
（3）向人民法院起诉。
33、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人和承包人各执一份；本合同副本_____份，发包人执_____份，承包人执_____份，发包人负责向行政主管部门备案份。
34、补充条款：
35、附件：
附件一：保证书
附件二：
附件三：
保证书
中标建造师（项目经理）
本人是项目发包人中标建造师（项目经理）。
本人已认真阅读并充分理解本劳务分包合同内容并将按照合同约定履行本人职责。
本人承诺在本劳务分包合同的履行过程中，作为发包人的授权委托人，在职责范围内禁止本合同30.1.1、30.1.2行为发生。如因本人原因发生上述行为，本人将依照本合同30.6的约定，对发生的债务承担连带责任。
中标建造师（项目经理）：__________
时间：_____年_____月_____日
保证书
施工队长
本人是项目承包人施工队长。
本人已认真阅读并充分理解本劳务分包合同内容并将按照合同约定履行本人职责。
本人承诺在本劳务分包合同的履行过程中，作为承包人的授权委托人，在职责范围内禁止本合同30.2.4行为发生。如因本人原因发生上述行为，本人将依照本合同30.6的约定，对发生的债务承担连带责任。
施工队长：__________
时间：_____年_____月_____日
