施工合同书精选15篇
随着人们法律观念的日益增强，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，它可以保护民事法律关系。你知道合同的主要内容是什么吗？以下是小编整理的施工合同书，仅供参考，大家一起来看看吧。
施工合同书1发包人： （以下简称甲方）
承包人： （以下简称乙方）
为了确保场镇居民生产生活安全并消除安全隐患，加快城乡综合治理建设，特维修场镇河堤。为了确保河堤堡砍工程质量，依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规，遵循平等自愿、公平和诚实守信的原则，双方就该工程施工有关事项协商一致，特订立本合同。
一、 工程概况
1.工程名称：
2.工程地点：
二、 施工内容：
1.修建一条长 米（底宽米、顶宽米、平均高度为 米）的河堤堡砍。
2.沿新修河堤扩宽街道。
3.增加工程由甲、乙双方现场指定，并由双方施工现场管理人员签字认定。
三、 合同工期
开工日期：年 月 日
竣工日期：年 月 日
四、 工程造价及付款方式
1.该工程采用清单报价的方式，由甲、乙双方根据当地建材市场行情、人工工价共同核定单价，并排现场工作施工代表计量签字作为本工程决算预计（项目报价清单附后）。
2.双方协商河堤 元/每立方米，挖方元/立方米，填方元/立方米，工程量按照完工 ……此处隐藏20071个字……责，工期顺延。
4、乙方应了解遵守甲方管理处有关规定，遵守施工技术规范，因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏，由施工方负责。
5、如因乙方不遵守甲方管理处有关规定，造成罚款的由乙方负责。
九、工程质量
1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。
2、由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担。
3、装饰工程质量保修一年。
十、工程验收
由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量，安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。
十一、违约责任
任何一方违返本合同的条款，所造成的损失，均由违返方负责赔偿给守约方。
十二、备注
本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如本合同甲、乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。
十三、本合同报价表一式四份，甲、乙方双方各执两份，经双方代表签字和盖章后即生效，具有法律效力。
甲方单位(盖章)：________
代表人：__________________
乙方单位(盖章)：________
代表人：__________________
日期：____________________
签订合同地点：____________
